Законодательство Москва Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПРИКАЗ Тендерного комитета г. Москвы от 09.07.2009 № 70-01-92/9 (ред. от 30.11.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ" Официальная публикация в СМИ: В данном виде документ не опубликован. Первоначальный текст документа также не опубликован. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Начало действия редакции - 30.11.2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Изменения, внесенные приказом Тендерного комитета г. Москвы от 30.11.2009 № 70-01-171/9, вступили в силу с 30 ноября 2009 года. ------------------------------------------------------------------ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИКАЗ от 9 июля 2009 г. № 70-01-92/9 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (в ред. приказа Тендерного комитета г. Москвы от 30.11.2009 № 70-01-171/9) В целях обеспечения дополнительных защитных механизмов в ходе исполнения государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", приказываю: 1. Утвердить: 1.1. Примерную форму государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд города Москвы (приложение 1). 1.2. Примерную форму государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы (приложение 2). 1.3. Примерную форму государственного контракта на выполнение строительных работ для государственных нужд города Москвы (приложение 3). 2. Государственным заказчикам с момента выхода настоящего приказа при составлении проектов государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), а также на выполнение строительных работ для государственных нужд города Москвы руководствоваться примерными формами государственных контрактов, утвержденными настоящим приказом (пункты 1.1, 1.2, 1.3). 3. Начальнику отдела пресс-службы и коммуникационной стратегии Департамента города Москвы по конкурентной политике Кочетковой А.В. в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить настоящий приказ на официальном сайте города Москвы в сети Интернет для размещения информации о размещении государственного заказа города Москвы (адрес в сети Интернет: www.tender.mos.ru) и в справочных правовых системах (в соответствии с действующими договорами). 4. Признать утратившими силу: 4.1. Приказ руководителя Тендерного комитета от 23 ноября 2007 г. № 70-01-237/7 "Об утверждении примерных форм государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы". 4.2. Приказ Тендерного комитета от 11 августа 2008 г. № 70-01-106/8 "Об утверждении примерной формы государственного контракта на выполнение строительных работ для государственных нужд города Москвы". 5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Зайцева С.И. и заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Романову О.Н. Руководитель Департамента Г.В. Дегтев Приложение 1 к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. № 70-01-92/9 (в ред. приказа Тендерного комитета г. Москвы от 30.11.2009 № 70-01-171/9) ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ НА _____________________________________ г. Москва "__" _________ 20___ г. ______________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о ______ (уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы _________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ), протокол № ____ от ____ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _____ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА, ВЫДАВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА) _____ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки). 1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Государственному заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _______ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА) (ВАРИАНТ: ПОСТАВКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ, ВЫБРАННОЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 94-ФЗ. МОМЕНТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ) НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА). 1.3. Страной происхождения поставляемого товара является ______________ Документы, подтверждающие страну происхождения: - ____________________________________________; - ____________________________________________; - ____________________________________________ 1.4. ПОСТАВЩИК ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ - СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ): 1.4.1. __________________________________________________ В СРОК: ___________________ 1.4.2. __________________________________________________ В СРОК: ___________________ 1.5. Государственный заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации ПО КУРСУ ____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС ____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА. 2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) по Контракту. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта. 2.5. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. 2.6. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗ РАЗМЕЩАЕТСЯ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 16 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД") Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. 2.7. При внесении изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке товаров (пункты 2.5, 2.6 Контракта) Государственный заказчик обязан уменьшить Цену Контракта пропорционально количеству таких товаров. Цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. 2.8. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций коммунального комплекса Государственный заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"). 2.9. СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ), УСТАНОВОЧНЫХ (НАВЕСНЫХ) С ВЫРАВНИВАНИЕМ ТОВАРА НА МЕСТЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, ШЕФМОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДЫ ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И СТРАХОВАНИЮ включены в Цену Контракта. 2.10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОСТАВЩИКУ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ____ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА В СУММЕ _____, В ТЕЧЕНИЕ __ (__) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ (СОГЛАСНО СТ. 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", П. 1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 942-ПП ОТ 29.11.2005 "О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ") И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. 2.11. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта. 2.12. Оплата Цены Контракта (ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.10 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕН АВАНС - ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА) производится Государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 настоящего Контракта) в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта. 2.13. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект. 2.14. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Государственным заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Государственным заказчиком. Статья 3. Сроки поставки 3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки. Статья 4. Порядок приемки товаров 4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966; - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965. 4.2. Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту) телефонограммой или по факсимильной связи. 4.3. Поставщик поставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. 4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Государственному заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. 4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА В ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ. 4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (___) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение ___ (___) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. 4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение ___ (___) дней с момента заявления Государственным заказчиком такого требования. 4.13. По итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) Государственный заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АДРЕС ЗАКАЗЧИКОВ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА, ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ТАКИХ ЗАКАЗЧИКОВ. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Государственный заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. 5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту. 5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. 5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом. 5.2. Государственный заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта. 5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту. 5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 5.3. Поставщик вправе: 5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Государственным заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта. 5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту. 5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта. 5.4. Поставщик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта. 5.4.2. Предоставить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром. 5.4.3. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 5.4.4. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 5.4.5. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЭТИ ТОВАРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТОЙ ЖЕ ФОРМЕ, ЧТО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (СТАТЬЯ 9 КОНТРАКТА). 5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. 5.4.7. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА НА СУММУ ____ С _____ (УКАЗЫВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ). ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ____). Статья 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта. 6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении государственного заказа города Москвы на поставку ____ в 20__ году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему Контракту. 6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (приложение 3 к настоящему Контракту). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. 6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах города Москвы в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Государственного заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Государственным заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества). 7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Государственным заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара). Статья 8. Порядок расторжения Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком. 8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на ______ 8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2.7. _______________________________________________ 8.2.8. _______________________________________________ 8.3. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВОЗВРАТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта 9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ____ рублей, что составляет ___% от Цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 9.2. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ В ЗАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА). 9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта 12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 12.2. Контракт действует до "__" _____ 200_ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами. 12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 11.3 Контракта. Статья 13. Прочие условия 13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки", приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание)", приложение 4 "Форма Акта приемки-передачи товара". 13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы. Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Государственный заказчик: Поставщик: Адреса: Адреса: - юридический: - юридический: - фактический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ Получатель: л/с ______________ ОГРН _______________ ОГРН _______________ ИНН ________________ ИНН ________________ КПП ________________ КПП ________________ БИК ________________ БИК ________________ р/с __________________________ р/с __________________________ М.П. М.П. К Государственному контракту № __ от "__" _____ 200__ г. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1. Номер Контракта: __________, дата заключения: "__" _________ ____ г. 2. Срок действия: с "__" ____________ ___ г. по "__" __________ ____ г. 3. Государственный заказчик ___________________________________________ ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН ______________________ Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. __________________________ Банк ________________, город ________________, БИК ________________________ Корр. счет ______________________, расч. счет _____________________________ Лиц. счета ______________________________, ________________________________ 4. Поставщик: _____________ __________________ ИНН _______________, КПП ____________________, ОГРН (ОГРНИП) _____________ Руководитель: должность _____________, Ф.И.О. _____________________________ Банк __________________, город __________, БИК ____________________________ Корр. счет _______________________, расч. счет ____________________________ 5. Способ размещения заказа: --¬ ¦ ¦ Открытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ --¬ ¦ ¦ Закрытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием № ___ от _______ Основание проведения закрытого конкурса _______________________________ Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом № _______________ от ______________ --¬ ¦ ¦ Открытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ --¬ ¦ ¦ Аукцион в электронной форме: L-- --¬ ¦ ¦ Закрытый аукцион: L-- Протокол № ___________ от ___________ Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием № _____ от _____ Основание проведения закрытого аукциона _______________________________ Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом № _______________ от ______________ --¬ ¦ ¦ Размещение заказа без проведения торгов: L-- --¬ ¦ ¦ Запрос котировок: L-- --¬ ¦ ¦ У единственного поставщика: L-- Решение Государственного заказчика № __________ от ___________ Иной документ: ________________________________________________________ 6. Предмет Контракта: _________________________________________________ 7. Сумма: ______________ рублей. 8. Сведения о КБК: ----------T--------------T-------------T--------------T-----------¬ ¦Раздел, ¦Целевая статья¦Вид расходов ¦Экономическая ¦Сумма, руб.¦ ¦подраздел¦ ¦ ¦классификация ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------+--------------+-------------+--------------+------------ 9. Сведения об оплате: Форма расчетов: ___________________________________________________________ Авансовый платеж: ____% __________ в течение _____________ дней ___________ Доп. платеж: _____% ______________ в течение _____________ дней ___________ Срок окончательной оплаты: в течение _____________________ дней ___________ 10. Прочие условия ____________________________________________________ Государственный заказчик: _________________________ "___" __________ 200__ г. М.П. Приложение 1 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ -------------T-------------T--------T--------------T------T----------T--------------T------¬ ¦Наименование¦Страна ¦Ед. изм.¦Цена за ед. ¦НДС ¦Количество¦Сумма в руб. ¦Сумма ¦ ¦товара ¦происхождения¦ ¦в руб. ¦в руб.¦ ¦(с учетом НДС)¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом НДС)¦ ¦ ¦ ¦в руб.¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+-------------+--------+--------------+------+----------+--------------+------- ---------------T--------T-----------T-------T----------T-----------T------¬ ¦Наименование ¦Ед. изм.¦Цена за ед.¦НДС ¦Количество¦Сумма в ¦Сумма ¦ ¦сопутствующей ¦ ¦в руб. (с ¦в руб. ¦ ¦руб. (с ¦НДС ¦ ¦услуги ¦ ¦учетом НДС)¦ ¦ ¦учетом НДС)¦в руб.¦ +--------------+--------+-----------+-------+----------+-----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+--------+-----------+-------+----------+-----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+--------+-----------+-------+----------+-----------+------- Государственный заказчик: Поставщик: ________________________ _________________________ "__" ___________ 200__ г. "__" ____________ 200__ г. М.П. М.П. Приложение 2 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. ГРАФИК ПОСТАВКИ -------T-------------------T--------T------T------------------------T----------¬ ¦№ п/п ¦Наименование товара¦Ед. изм.¦Кол-во¦Срок исполнения поставки¦Примечание¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------+--------+------+------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-------------------+--------+------+------------------------+----------- Государственный заказчик: Поставщик: ________________________ _________________________ "__" ___________ 200__ г. "__" ____________ 200__ г. М.П. М.П. Приложение 3 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) ----T-------------------T------------------------T----------------T------------¬ ¦№ ¦Наименование товара¦Соответствие действующим¦Гарантийный срок¦Срок службы ¦ ¦п/п¦ ¦стандартам и нормативно-¦ ¦товара ¦ ¦ ¦ ¦технической документации¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------------------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+------------------------+----------------+------------- Государственный заказчик: Поставщик: ________________________ _________________________ "__" ___________ 200__ г. "__" ____________ 200__ г. М.П. М.П. Приложение 4 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ г. Москва "___" ________ 200__ г. _______________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", (наименование организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности) с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с Государственным контрактом № ____________ от "____" ____________ 200_ г. (далее - Государственный контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________________ 2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Вышеуказанные поставки согласно Государственному контракту должны быть выполнены "___" ___________ 200__ г., фактически выполнены "____" ____ 200__ г. 4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены/не выявлены) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Результаты работ по Государственному контракту: Сдал: Принял: Поставщик Государственный заказчик ______________________ ________________________ М.П. М.П. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ Общие положения Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на поставку товаров по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Государственного контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, использовании при размещении заказа на поставку биржевых товаров для государственных нужд на товарных биржах. Проект Контракта составляется с учетом примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), другие его условия (изменяемые положения) могут изменяться, дополняться, исключаться Государственным заказчиком в зависимости от особенностей конкретного заказа в соответствии с рекомендуемыми в настоящей примерной форме и Инструкции подходами. К неизменяемым положениям примерной формы Государственного контракта, обязательным для применения во всех государственных контрактах на поставку товаров для государственных нужд города Москвы, относятся: пункты 1.1, 1.3, 2.1-2.6, 2.10-2.13, статьи 3, 4, за исключением п. 4.9, статья 5, за исключением п. 5.4.5, пункт 6.3, абз. 1 пункта 6.4, пункты 7.1-7.5, статьи 8-14. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений Контракта. Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта: Преамбула Указываются: - в отношении Государственного заказчика: наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя; - в отношении Поставщика: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя; - ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе: протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера; протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера; протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера; решение Государственного заказчика о размещении заказа у единственного Поставщика с указанием даты и номера; документ, на основании которого будет заключен Государственный контракт по итогам размещения заказа на поставку биржевых товаров на товарной бирже. Статья 1. Предмет Контракта Пункт 1.1. Выделенная заглавными буквами часть вставляется и заполняется (указываются наименования Заказчиков, в адрес которых осуществляются поставки) в случае, если по условиям заказа Государственный заказчик не сам принимает товары, при этом оплачивает их Государственный заказчик; организации, в адрес которых осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка оформляется Государственным заказчиком самостоятельно (типовая форма отсутствует). Пункт 1.2. Условия поставки товара заполняются в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе). Пункт 1.3 включается в проект приказа, если заказ размещается на товары российского и/или белорусского происхождения, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены преференции. Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт; а также указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. Пункт 1.4. Включается и заполняется, если по условиям заказа предполагается оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции должен быть установлен срок исполнения услуг. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов Пункт 2.1. Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается по каждому Контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех поставляемых по Контракту товаров, включая стоимость сопутствующих услуг (если оказание сопутствующих услуг предусмотрено в пункте 1.2 Контракта), а также сумма НДС, кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством) и выделяется сумма налога в рублях или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте. Пункт 2.4. Наличие данного пункта обязательно, поскольку в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения государственного или муниципального контракта. Пункт 2.9. Включается только в случае, когда для конкретной поставки предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса. Пункт 2.10. При включении данного пункта в текст Контракта Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1229-ПП "Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы". Пункт 2.11. Указанный пункт включается в текст Контракта в соответствующей формулировке в зависимости от того, предусмотрен ли пунктом 2.8 авансовый платеж. Статья 4. Порядок приемки товаров Пункт 4.11. В данном пункте Государственным заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен устранить недостатки товаров, а также срок, в течение которого Поставщик должен заменить некачественный товар без применения к нему последствий поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренных Контрактом. Пункт 4.12. В данном пункте Государственным заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен доукомплектовать товары. Статья 5. Права и обязанности Сторон Пункт 5.4.4. Включается в проект Контракта в обязательном порядке с целью предоставления Государственному заказчику дополнительных гарантий в ходе исполнения Государственного контракта. Пункт 5.4.5. Включается в проект Контракта в случае, если в заявке участник размещения заказа заявил гарантийный срок, превышающий гарантийный срок, установленный производителем. Пункт 5.4.6. Включается в Контракт по усмотрению Государственного заказчика. В данном пункте указываются сумма, на которую должен быть застрахован товар в соответствии с договором страхования, требования, предъявляемые к страховщику, обязательные условия, которые должен включать договор страхования по усмотрению Государственного заказчика в зависимости от вида товара, и др. Статья 7. Ответственность Сторон С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах государственных контрактов должна быть предусмотрена обязанность Государственного заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств. Пункт 7.6.2. Государственным заказчиком указывается длительность просрочки поставки товаров, после истечения которой Государственный заказчик вправе потребовать расторжения Контракта. Статья 8. Порядок расторжения Контракта В подпункты 8.2.7, 8.2.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 9 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться. Наличие данного раздела обязательно. Пункт 9.1: - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в пункте 9.1 должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем Договора страхования ответственности Поставщика в пункте 9.1 указываются реквизиты этого Договора и страховой компании, сумма, на которую осуществляется страхование ответственности, страховые случаи, предусмотренные Договором страхования; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии в пункте 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия. Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон В статье 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика, а также Заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика. Приложение 2 к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. № 70-01-92/9 (в ред. приказа Тендерного комитета г. Москвы от 30.11.2009 № 70-01-171/9) ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________ НА ___________________________________________ г. Москва "___" __________ 200__ г. ____________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о ________ (уставом), утвержденным _______________________________________, в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы __________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) (протокол № _____________ от ______________ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы (оказать услуги) по ________ в объеме, установленном в Сметной документации (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Сметная документация) (далее - товар, товары), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ (___) копеек (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации ПО КУРСУ ______________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС _____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА. 2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта. 2.5. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить не более чем на десять процентов объем предусмотренных Контрактом работ (услуг) в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких услуг). При внесении изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан уменьшить Цену Контракта пропорционально объему таких работ (услуг). 2.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Государственный заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ), УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 1, 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"). 2.7. Цена Контракта может быть изменена на основании закона города Москвы, если без изменения Цены Контракта выполнение работ невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА, ЦЕНА КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ). 2.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ___ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА, В СУММЕ ___ В ТЕЧЕНИЕ ____ (__) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ (СОГЛАСНО СТ. 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", П. 1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 942-ПП ОТ 29.11.2005 "О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ") И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. 2.9. Государственный заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (ЗА ВЫЧЕТОМ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ВЫПЛАЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.7 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА (ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В П. 2.8 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.7 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫПЛАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта. 2.10. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта. Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг) 3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план). 3.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке. Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в соответствии с Календарным планом. 4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах. 4.3. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг). 4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Государственный заказчик принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта. 4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг). Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Государственный заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом. 5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком. 5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг). 5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг). 5.2. Государственный заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом. 5.2.3. При получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 5.2.4. Направлять Подрядчику (Исполнителю) уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту. 5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком (Исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта. 5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями). Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом. 5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта. 5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту. 5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет. 5.4.4. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг). 5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить Государственному заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта. 5.4.6. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. Статья 6. Гарантии 6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта. 6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг). 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя). 7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг). Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика. 7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме. 7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги) ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта. Статья 8. Порядок расторжения Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем). 8.2.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___ (___) рабочих дней. 8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.2.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2.7. ________________________________________________________________ 8.2.8. ________________________________________________________________ 8.3. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта 9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ___% от Цены Контракта, в форме ___ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 9.2. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 9.3. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта 12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 12.2. Контракт действует до "__" ______ 200_ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами. 12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 11.3 Контракта. Статья 13. Прочие условия 13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Сметная документация", приложение 2 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение 3 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)". 13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы. Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Государственный заказчик: Поставщик (Исполнитель): Адреса: Адреса: - юридический: - юридический: - фактический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ Получатель: л/с ______________ ОГРН _______________ ОГРН _______________ ИНН ________________ ИНН ________________ КПП ________________ КПП ________________ БИК ________________ БИК ________________ р/с __________________________ р/с __________________________ М.П. М.П. К Государственному контракту № __ от "__" _____ 200__ г. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1. Номер Контракта: __________, дата заключения: "__" __________ ___ г. 2. Срок действия: с "__" ____________ ___ г. по "__" ___________ ___ г. 3. Государственный заказчик ___________________________________________ ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН ______________________ Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. __________________________ Банк ________________, город ________________, БИК ________________________ Корр. счет ______________________, расч. счет _____________________________ Лиц. счета ______________________________, ________________________________ 4. Подрядчик (исполнитель): ___________________________________________ ИНН _______________, КПП ____________________, ОГРН (ОГРНИП) ______________ Руководитель: должность _____________, Ф.И.О. _____________________________ Банк __________________, город __________, БИК ____________________________ Корр. счет _______________________, расч. счет ____________________________ 5. Способ размещения заказа: --¬ ¦ ¦ Открытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ --¬ ¦ ¦ Закрытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием № ___ от _______ Основание проведения закрытого конкурса _______________________________ Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом № _______________ от ______________ --¬ ¦ ¦ Открытый аукцион: L-- Протокол № ___________ от ___________ --¬ ¦ ¦ Аукцион в электронной форме: L-- --¬ ¦ ¦ Закрытый конкурс: L-- Протокол № ___________ от ___________ Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием № _____ от _____ Основание проведения закрытого аукциона _______________________________ Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом № _______________ от ______________ --¬ ¦ ¦ Размещение заказа без проведения торгов: L-- --¬ ¦ ¦ Запрос котировок: L-- --¬ ¦ ¦ У единственного поставщика: L-- Решение Государственного заказчика № __________ от ___________ Иной документ: ________________________________________________________ 6. Предмет Контракта: _________________________________________________ 7. Сумма: ______________ рублей. 8. Сведения о КБК: ----------T--------------T-------------T--------------T-----------¬ ¦Раздел, ¦Целевая статья¦Вид расходов ¦Экономическая ¦Сумма, руб.¦ ¦подраздел¦ ¦ ¦классификация ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------+-------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------+--------------+-------------+--------------+------------ 9. Сведения об оплате: Форма расчетов: ___________________________________________________________ Авансовый платеж: ____% __________ в течение _____________ дней ___________ Доп. платеж: _____% ______________ в течение _____________ дней ___________ Срок окончательной оплаты: в течение _____________________ дней ___________ 10. Прочие условия ____________________________________________________ Государственный заказчик: _________________________ "___" __________ 200__ г. М.П. Приложение 1 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ -----T-------------T-----------------T---------T----------T---------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Описание ¦Единица ¦Количество¦Стоимость, руб.¦ ¦п/п ¦работ (услуг)¦(характеристика) ¦измерения¦ +---------T-----+ ¦ ¦ ¦работ (услуг) ¦ ¦ ¦единицы ¦всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ +----+-------------+-----------------+---------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+-----------------+---------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+-----------------+---------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------+-----------------+---------+----------+---------+------ Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель): ________________________ _________________________ "__" ___________ 200__ г. "__" ____________ 200__ г. М.П. М.П. Приложение 2 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ----T-------------T--------------T---------------T----------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Кол-во (объем)¦Срок выполнения¦Примечание¦ ¦п/п¦работ (услуг)¦ ¦работ (услуг) ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------------+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+--------------+---------------+----------- Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель): ________________________ _________________________ "__" ___________ 200__ г. "__" ____________ 200__ г. М.П. М.П. Приложение 3 к Государственному контракту № ___ от "__" _____ 200__ г. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) г. Москва "___" ________ 200__ г. ___________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", (наименование организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем "Подрядчик (исполнитель)", в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности) с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с Государственным контрактом № ____________ от "____" _________ 200_ г. (далее - Государственный контракт) Подрядчик (исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), а именно: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________ 2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно Государственному контракту должны быть выполнены (оказаны) "___" ________________ 200__ г., фактически выполнены (оказаны) "____" __________ 200__ г. 4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Государственному контракту: Сдал: Принял: Подрядчик (исполнитель) Государственный заказчик ______________________ ________________________ М.П. М.П. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ Общие положения Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт. Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), а именно: пункты 1.1, 2.3, 2.10, статья 4, пп. 6.1, 6.3, пункты 7.1-7.6, статьи 8-14. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта. Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта: Преамбула Указываются: - в отношении Государственного заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Государственного заказчика; - в отношении Подрядчика (Исполнителя): для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя; - ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе: протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера; протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера; протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера; решение Государственного заказчика о размещении заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) с указанием даты и номера. Статья 1. Предмет Контракта В пункте 1.1 на месте прочерка вносится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг). Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов В пункте 2.1 на месте прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых работ (оказываемых услуг) по Контракту в рублях и копейках, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС. Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях и копейках или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте. Пункт 2.4 является обязательным для включения в проект Контракта, поскольку в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта. В пункте 2.6 может быть предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае указывается размер аванса в процентном отношении от цены Контракта. При этом срок и порядок перечисления авансового платежа, указанные в пункте 2.6, изменяться не могут. В случае поэтапного выполнения (оказания) и сдачи результатов работ (услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи по каждому этапу выполнения работ (оказания услуг). В этом случае должен быть указан порядок выплаты аванса Государственным заказчиком на каждом этапе выполнения работ (оказания услуг). Статья 6. Гарантии В пункте 6.2 указывается срок гарантии в зависимости от вида выполненных работ (оказанных услуг). Статья 7. Ответственность Сторон С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах государственных контрактов должна быть предусмотрена обязанность Государственного заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств. Статья 8. Порядок расторжения Контракта В подпунктах 8.2.7, 8.2.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 8 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться. Наличие данного раздела обязательно. Пункт 9.1: - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в пункте 8.1 должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем Договора страхования ответственности Поставщика в пункте 8.1 указываются реквизиты этого Договора и страховой компании, сумма, на которую осуществляется страхование ответственности, страховые случаи, предусмотренные Договором страхования; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии в пункте 8.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия. Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон В статье 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Приложение 3 к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. № 70-01-92/9 (в ред. приказа Тендерного комитета г. Москвы от 30.11.2009 № 70-01-171/9) ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ НА _________________________________ г. Москва "__" __________ 200__ г. _____________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о __________ (уставом), утвержденным ____________________, в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________ (реквизиты свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ или паспортные данные для физического лица), именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы ___________________________________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА), протокол № ______ от _____ г., принятия решения о размещении заказа у единственного подрядчика на основании п. _____________ ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - _________________ (далее - Объект) в соответствии с Московскими городскими строительными нормами "Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (МГСН 8.01-00)", утвержденными постановлением Правительства Москвы от 11.07.2000 № 530 (далее - МГСН 8.01-00), и в соответствии с проектно-сметной документацией ____________, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, указанные в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется оплатить названные работы. 1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена _________ 1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации городской инвестиционной программы в соответствии с титульным списком стройки, утвержденным в установленном порядке. 1.4. Государственный заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. 1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. Статья 2. Цена Контракта 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _____ руб., и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта. Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации ПО КУРСУ _____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС ____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА. 2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. 2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 2.6. Цена настоящего Контракта может быть изменена на основании закона города Москвы, если без изменения цены Контракта выполнение работ невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ. Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта <*>. Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. 3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет __________ 3.3. Датой начала работ по Контракту является дата подписания Акта приемки строительной площадки, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт приемки строительной площадки должен быть подписан не позднее _______ 200__ г. 3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее ______ 200__ г. Статья 4. Обязанности Государственного заказчика Государственный заказчик обязуется: 4.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной организацией, Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора (далее - ИГАСН) и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту: 4.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта со штампом "К производству работ" с необходимыми согласованиями. Представление Государственным заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. 4.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Государственному заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. 4.2.3. Разрешение ИГАСН на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта. 4.2.4. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ. 4.2.5. Геодезическую разбивку осей Объекта. 4.2.6. Перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. 4.2.7. Технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства. 4.2.8. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора. 4.3. Не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ. 4.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 4.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством. 4.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц. 4.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным МГСН 8.01-00. 4.8. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами. 4.9. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с городскими коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д. 4.10. Направлять Генеральному подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. 4.11. В случае неуплаты Генеральным подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 4.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный подрядчик обязуется: 5.1. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Государственному заказчику необходимые документы для оформления разрешения ИГАСН на производство строительно-монтажных работ. 5.2. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с организацией, уполномоченной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 5.3. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и совместно с Государственным заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии. 5.4. Обеспечить: - выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; - по всем видам деятельности, подлежащей лицензированию, осуществляемым по настоящему Контракту, наличие действующих лицензий в течение всего срока исполнения Контракта; - в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта; - представление Государственному заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85; - устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет; - установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 5.5. Принять по Акту приемки строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность. 5.6. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями. 5.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. 5.8. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций и Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора города Москвы порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства. 5.9. Известить Государственного заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. 5.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного Департаментом земельных ресурсов города Москвы, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом. 5.12. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией (в соответствии с МГСН 8.01-00). 5.13. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, проектной документации; - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5.14. Вывезти в течение ___________ со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 5.15. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Государственного заказчика. 5.16. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию (до выпуска префектом административного округа правового акта на эксплуатацию Объекта). 5.17. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Государственного заказчика и эксплуатирующей организации. 5.18. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации. 5.19. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки. 5.20. К проведению приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по жилому дому представить Государственному заказчику исполнительную документацию по прокладке наружных коммуникаций, а также подготовить совместно с Государственным заказчиком пакет документов для передачи коммуникаций в собственность города Москвы в соответствии с порядком, определенным Правительством города Москвы. 5.21. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 5.22. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта. 5.23. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. 5.24. В течение 7 (семи) дней после подписания Контракта представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимый пакет документов для подготовки проекта соответствующего распорядительного документа о предоставлении земельного участка и оформления договора краткосрочной аренды на период строительства Объекта. 5.25. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта. 5.26. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города. 5.27. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Государственному заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту. 5.28. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 5.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Контракты на поставку материалов, изделий и конструкций с поставщиками материалов, изделий и конструкций заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных распоряжением Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы от 11.02.2005 № 7 "Об обеспечении своевременных расчетов за материалы, изделия и конструкции, поставляемые на объекты строительства по городскому заказу". Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком. Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту. Поставка оборудования и материалов осуществляется Сторонами в соответствии с указанными протоколом и графиком. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, передаваемых Государственным заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик. Для обеспечения приемки оборудования и материалов, передаваемых Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика. После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт. Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку.) (Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком. Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик. Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика. После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт. Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку.) (Вариант 3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком. Поставка оборудования и материалов осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с указанным графиком.) Статья 7. Порядок выполнения работ 7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ после подписания Государственным заказчиком Акта приемки строительной площадки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта. 7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Государственный заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет. По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания. 7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Генподрядчика. Ежемесячно Государственный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком. 7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ. 7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его апробации. 7.7. Оборудование, переданное Государственным заказчиком Генеральному подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального подрядчика до истечения 2-недельного срока с момента выпуска итогового заключения ИГАСН. 7.8. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Государственный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика. Также Государственный заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 7.9. В случае внесения Государственным заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, необходимую для начала выполнения работ, он обязан не позднее чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 7.10. Государственный заказчик определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов своего уполномоченного представителя на строительство, который от имени Государственного заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Государственного заказчика помещением для работы. 7.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Государственным заказчиком. 7.12. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Государственный заказчик в 30-дневный срок: - принимает решение о консервации Объекта; - оплачивает фактически выполненные работы; - принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 8.1. Авансовый платеж по контракту составляет _______% от цены Контракта. Государственный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение ___ банковских дней с момента включения сведений о настоящем Контракте в Единый реестр контрактов и торгов города Москвы (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры") на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета. 8.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта от твердой цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке, установленном ниже. 8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). 8.4. Государственный заказчик в течение ___ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 8.5. В случае если Государственный заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении ___ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Государственным заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате. 8.6. Государственный заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах твердой цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта, в течение ___ банковских дней после подписания Государственным заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период. 8.7. Государственный заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта. По результатам приемки Объекта Государственным заказчиком оформляется Акт приемки Государственным заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика. 8.8. Государственный заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив: - выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами. 8.9. Генеральный подрядчик совместно с Государственным заказчиком предъявляет приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням ИГАСН, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с Государственным заказчиком передает Объект эксплуатирующей организации (под фактическое заселение) в порядке, предусмотренном МГСН 8.01-00. 8.10. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Государственному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Государственный заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение ___ рабочих дней с получения справки или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ. 8.11. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по строительству Объекта и их результат производится Государственным заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 8.12. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 8.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 8.14. Государственный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности, предусмотренные пунктом 5.20 настоящего Контракта. Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 10. Гарантии качества 10.1. Генеральный подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; - возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. 10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ________ с даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации -независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. 10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта. 10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту 11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___ рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании. 11.3. В случае продления срока строительства по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется пропорционально увеличить сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА). В случае увеличения стоимости работ по Контракту Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА). 11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта. Статья 12. Ответственность Сторон 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 12.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 12.3. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту. 12.4. Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств. 12.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 12.6. случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ. 12.7. В случае нарушения своих обязательств по выполнению в объеме, предусмотренном Календарным планом, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме. 12.8. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ, оказанных услуг. 12.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. 12.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 13. Охрана строительной площадки 13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и итогового заключения ИГАСН на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения. Статья 14. Страхование Объекта строительства 14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных: - со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта; - с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее _______ рублей. 14.2. Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. 14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик. 14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. 14.5. Страхование не освобождает Государственного заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. Статья 15. Порядок урегулирования споров 15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 15.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Статья 16. Порядок расторжения Контракта 16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 16.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 16.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем). 16.2.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___ (___) рабочих дней. 16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 16.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 16.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 16.2.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16.2.7. _______________________________________________________________ 16.2.8. _______________________________________________________________ 16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик. 16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Государственного контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Подрядчиком несет Государственный заказчик. 16.5. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта. Статья 17. Особые условия 17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______ 17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Государственным заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами. 17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. 17.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Государственного контракта. Статья 18. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Адреса: Адреса: - юридический: - юридический: - фактический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ Получатель: л/с ______________ ОГРН _______________ ОГРН _______________ ИНН ________________ ИНН ________________ КПП ________________ КПП ________________ БИК ________________ БИК ________________ р/с __________________________ р/с __________________________ М.П. М.П. К Государственному контракту № __ от "__" ______ 200__ г. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ -----------¬ ¦Коды ¦ +----------+ Форма по ОКУД ¦ ¦ +----------+ от "__" _______ 20__ г. Дата ¦ ¦ +----------+ Наименование ¦ ¦ заказчика ___________________________________________ +----------+ ИНН ¦ ¦ +----------+ ___________________________________________ ¦ ¦ +----------+ КПП ¦ ¦ L----------- Тип сведений ___________________________________________ (первичные, измененные) Источник финансирования контракта: Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование (нужное указать) ________________________________ -----------¬ наименование бюджета ________________________________ ¦ ¦ +----------+ вид внебюджетных средств ________________________________ ¦ ¦ +----------+ Способ размещения заказа ________________________________ ¦ ¦ +----------+ Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или ¦ ¦ запроса котировок) ¦ ¦ L----------- Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта ______________________________________________ (дата, номер, наименование документа) ------------¬ -------------¬ Дата заключения контракта ¦ ¦ Номер контракта ¦ ¦ +-----------+ +------------+ Цена контракта ¦ ¦ Код валюты ¦ ¦ +-----------+ контракта по ОКВ ¦ ¦ Срок исполнения контракта ¦ ¦ L------------- L------------ --------------¬ Номер извещения о ¦ ¦ проведении торгов ¦ ¦ +-------------+ Номер реестровой записи ¦ ¦ L-------------- Раздел I. ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ---------------T------------------------------------------------------------------------------T-----------¬ ¦Код бюджетной ¦Сумма контракта, рублей ¦Примечание ¦ ¦классификации +-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦ ¦Российской ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------------+------------+------------+------------+------------- Раздел II. ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ---------------T------------------------------------------------------------------------------T-----------¬ ¦Код ¦Сумма контракта, рублей ¦Примечание ¦ ¦экономической +-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦ ¦классификации ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦на 20__ год ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------------+------------+------------+------------+------------- Раздел III. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ----T---------------T---------T-------------T----------T----------T-------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Код ¦Единица ¦Цена за ¦Количество¦Сумма, ¦ ¦п/п¦товара, работ, ¦продукции¦измерения ¦единицу, ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦услуг ¦по ОКП ¦по ОКЕИ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(условное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначение) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------+-------------+----------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------+---------+-------------+----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------+---------+-------------+----------+----------+-------+ Итого ¦ ¦ L-------- Раздел IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКАХ (ИСПОЛНИТЕЛЯХ, ПОДРЯДЧИКАХ) ПО КОНТРАКТУ ----T-------------T----------------------------T----T----T-------T--------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Место нахождения (место ¦ИНН ¦КПП ¦Статус ¦Телефон ¦ ¦п/п¦юридического ¦жительства) ¦ ¦ ¦ ¦(факс) ¦ ¦ ¦лица (Ф.И.О. +------------T--------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического ¦наименование¦код ¦адрес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица) ¦страны ¦страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+------------+--------+------+----+----+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+-------------+------------+--------+------+----+----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+------------+--------+------+----+----+-------+--------- Руководитель _______________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) ------------------------------------------------¬ "__" __________ 20__ г. ¦ Отметки уполномоченного органа на ведение ¦ ¦ реестра контрактов о принятии сведений ¦ ¦ ¦ ¦Ответственный ¦ ¦исполнитель ___________ _________ ____________¦ ¦ (должность) (подпись) (расшифровка¦ ¦ подписи) ¦ ¦ ¦ ¦"__" __________ 20__ г. ¦ ¦ ¦ L------------------------------------------------ ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ Общие положения Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на выполнение строительных работ для государственных нужд города Москвы по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт. Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), а именно: пункты 1.1, 2.3, 2.5, статья 8, пп. 10.1, 10.3-10.6, статья 12, п. 13.1, статьи 14-17. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта. Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта: Преамбула Указываются: - в отношении Государственного заказчика: наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Государственного заказчика; - в отношении Генерального подрядчика: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя; - ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе: протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера. Статья 1. Предмет Контракта В пункте 1.1: Указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу в эксплуатацию которого предполагается выполнить в соответствии с проектом соответствующего Контракта. Проектно-сметная документация составляется в отношении конкретного Объекта при составлении проекта Контракта. В пункте 1.2: Указывается ссылка на документ, которым утверждена проектно-сметная документация. При этом указываются полное наименование соответствующего документа, которым утверждена проектно-сметная документация (приказ, распоряжение и т.п.), дата утверждения и номер. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов В пункте 2.1: Указывается общая стоимость работ, включая налог на добавленную стоимость, а также ставку налога на добавленную стоимость, установленную действующим законодательством Российской Федерации. При этом необходимо указать сумму налога на добавленную стоимость. Общая стоимость работ и размер НДС указываются в рублях. Протокол согласования твердой цены составляется Сторонами при заключении каждого конкретного Контракта и является неотъемлемым приложением к соответствующему Контракту. Пункт 2.4. Является обязательным для включения в проект Контракта, поскольку в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта. Пункт 2.6. Этот пункт включается только в контракты, заключенные на срок не менее чем три года и по которым цена составляет соответственно один миллиард рублей и более. Статья 3. Сроки выполнения работ Пункт 3.1. Этот пункт включается только в контракты, заключенные на срок не менее чем три года и по которым цена составляет соответственно один миллиард рублей и более. Пункт 3.2. Устанавливается общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ с учетом Графика производства работ по соответствующему Контракту. Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика Пункт 5.20. Порядок определен постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660 "О порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность города Москвы". Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием Пункт 6.1. В случае если поставка товаров, строительных материалов обеспечивается Государственным заказчиком, размещение заказа на поставку таких товаров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ. Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов Пункт 8.1. Включается только в случае, когда для конкретного подряда предусмотрена предоплата (аванс), при этом необходимость установления авансовых платежей должна тщательно анализироваться в каждом конкретном случае. Выплата авансового платежа производится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1229-ПП "Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы". Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 11 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться. Пункт 11.1. Включается в Контракт в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта: - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в пункте 11.1 должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем Договора страхования ответственности Поставщика в пункте 11.1 указываются реквизиты этого Договора и страховой компании, сумма, на которую осуществляется страхование ответственности, страховые случаи, предусмотренные Договором страхования; - при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии в пункте 11.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия. В целях предотвращения представления участниками размещения заказа недостоверных сведений относительно гарантийных сроков целесообразно в Контракте предусматривать условие обеспечения исполнения Контракта на весь период гарантийных обязательств. Статья 12. Ответственность Сторон С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах государственных контрактов должна быть предусмотрена обязанность Государственного заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств. Статья 16. Порядок расторжения Контракта В подпунктах 16.2.7, 16.2.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства. Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон В статье 18 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика и Генерального подрядчика. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru